時間:2023-03-07 15:01:38
緒論:在尋找寫作靈感嗎?愛發(fā)表網(wǎng)為您精選了8篇加工合同,愿這些內(nèi)容能夠啟迪您的思維,激發(fā)您的創(chuàng)作熱情,歡迎您的閱讀與分享!
甲方:________________________
乙方:________________________
一、甲方權利、義務
1.向乙方提供______,回收產(chǎn)品,現(xiàn)金支付加工費。
2.向乙方提供合格的__________________設備,組裝工具。
3.有權要求乙方按市場需求加工_____數(shù)量、式樣、時間等。
4.向乙方及時供應全套散件。
二、乙方權利、義務
1.向甲方支付充氣設備、組裝工具等費用款____元。
2.按甲方要求加工合格______。
3.及時支付散件價款。
4.可以自行銷售成品______,但應及時告知甲方。
5.乙方自行選擇生產(chǎn)場所,保證安全生產(chǎn)。在生產(chǎn)中如出現(xiàn)一切事故由乙方自負。
三、生產(chǎn)標準(依培訓標準)
1.____________________________________。
2.____________________________________。
四、未盡事宜協(xié)商解決,協(xié)商不成由甲方所在地人民法院仲裁。
五、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,甲方已做充分解釋,乙方理解無誤,簽字生效。
六、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
七、可享受免費用設備的優(yōu)惠條件,具體如下:
1.乙方在甲方批發(fā)____散件累計達八萬者,若乙方終止合同,乙方可以將設備交還甲方,甲方退給乙方設備壓金款的二分之一。
2.乙方在甲方批發(fā)____散件累計達十萬者,若乙方終止合同,乙方可以將設備交還甲方,甲方退給乙方設備款。
3.乙方在甲方批發(fā)____散件累計達十二萬者,若乙方終止合同,設備、工具歸乙方所有。
甲方:______________
地址:______________
電話:______________
乙方:______________
地址:______________
乙方:____________________(承攬方)
雙方本著互惠互利,協(xié)商一致的原則,達成合同條款如下:
一、甲方權利和義務
1.合同簽定后,甲方為乙方免費提供________。________、________及________工具,乙方自購。如在本廠購買材料,由于乙方個人原因,不能繼續(xù)生產(chǎn),為保證本廠產(chǎn)品質(zhì)量,材料不退。
2.甲方對乙方產(chǎn)品負責回收并以現(xiàn)金支付加工費(____元/㎡),拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。
二、乙方的權利和義務
1.通過考察同意后,自愿購買材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問題,乙方自己負責。
2.乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,如私自組織人員加工,技術轉(zhuǎn)讓,需經(jīng)廠方同意方可進行,否則按違約處理。
三、違約條款
1.甲方違背合同第一條(2款)時以(____元/㎡)的1倍支付乙方違約金。
2.乙方外購材料摻雜使假,私自技術轉(zhuǎn)讓時,按每平方米____元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期____月,____年____月____日起至____年____月____日止。
本合同期瞞后,乙方申請,甲方有權依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。
五、本合同一式兩份,并有驗收標準為合同附件,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方:________________________
承攬人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務:_________________________________
委托人:___________________________
身份證號碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯(lián)系人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號:_________________________________
電子信箱:_____________________________
定作人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務:_________________________________
委托人:___________________________
身份證號碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯(lián)系人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號:_________________________________
電子信箱:_____________________________
雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條 承攬人加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費
定作物名稱
型號
規(guī)格
質(zhì)量要求
計量單位
數(shù)量
加工費
單位
總價
第二條 加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
定作物名稱
完工時間
檢驗時間和地點
檢驗標準及方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
第四條 定作人提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術資料
材料名稱
型號
規(guī)格
質(zhì)量要求
計量單位
數(shù)量
單價
總價
圖紙、技術資料及交付時間
第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱
交付時間
交付地點
交付數(shù)量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條 圖紙?zhí)峁?/p>
承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在____日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的____日內(nèi)答復
第七條 轉(zhuǎn)包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:_________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.承攬人未經(jīng)定作人同意將主要工作交由第三人的,定作人有權解除合同。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第八條 保密
承攬人應當就以下方面保守秘密:________________,未經(jīng)定作人許可,不得留存復制品或者技術資料。
第九條 變更的損失
定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應當賠償損失。
第十條 協(xié)助
1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協(xié)助:______________________________。
2.定作人不履行協(xié)助義務致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在______天內(nèi)履行協(xié)助義務,并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協(xié)助義務的,承攬人可以解除合同。
第十一條 監(jiān)督
承攬人在工作期間,應當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗,但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十二條 保管
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的,承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十三條 加工費結(jié)算辦法與時間
_____________________________________。
第十四條 付款
定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元;定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的,無權請求返還定金。承攬人不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。定作人不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第十五條 留置
定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十六條 本合同解除的條件:
1.定作人可以隨時解除合同,但應及時書面通知承攬人,并承擔由此給承攬人造成的損失。
2.合同期限屆滿,雙方不再續(xù)簽本合同;
3.雙方通過書面協(xié)議解除本合同;
4.因不可抗力致使合同目的不能實現(xiàn)的;
5.在合同期限屆滿之前,當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的;
6.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現(xiàn)的;
第十七條 質(zhì)量保證
承攬人對定作物的質(zhì)量負責的期限為:_________。其保證質(zhì)量的前提條件為:_______________________。
第十八條 違約責任
1.承攬人的違約責任
(1)承攬人如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,定作人同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,承攬人應當負責修理或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
(2)承攬人交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,定作人仍然需要的,承攬人應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;定作人不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
(3)因承攬人包裝不善造成定作物毀損的,由承攬人賠償損失。
(4)承攬人逾期交付定作物,應當向定作人償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
(5)承攬人不能交付定作物的,應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
(6)由承攬人負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,承攬人應當負責修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則定作人有權拒收。
2.定作人的違約責任
(1)定作人如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬人因此造成的損失。
(2)定作人如中途廢止合同,應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
(3)定作人如未按合同規(guī)定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。
(4)定作人如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向承攬人償付違約金。
(5)定作人如無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬人因此造成的損失。
(6)定作人如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十九條 聲明及保證
承攬人:
1.承攬人有權簽署并有能力履行本合同。
2.承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
定作人:
1.定作人有權簽署并有能力履行本合同。
2.定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十條 通知
1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:______________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起____日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十一條 合同的變更
本合同履行期間,發(fā)生特殊情況時,任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件,任何一方無權變更本合同,否則,由此造成對方的經(jīng)濟損失,由責任方承擔。
第二十二條 合同的轉(zhuǎn)讓
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外,本合同所規(guī)定雙方的任何權利和義務,任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前,不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓,未經(jīng)另一方書面明確同意,均屬無效。
第二十三條 爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十四條 不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3.不可抗力事件發(fā)生時,雙方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震,以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工,政府行為或法律規(guī)定等。
第二十五條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確,合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯(lián)條款的內(nèi)容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十六條 補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十七條 合同的效力
1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2.有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3.本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力。
承攬人(蓋章):_________ 定作人(蓋章):__________
法定代表人(簽字):_____ 法定代表人(簽字):______
委托人(簽字):_____ 委托人(簽字):______
訂立合同雙方:
定作人:_________ (以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責)人:_________ ?????????? 簽約人:_________
定作人承辦單位:_________ ????? 聯(lián)絡人:_________ ????聯(lián)系電話:_________
定作人機構(gòu)地址:_________ ???????????????? 傳真電話:_________
承攬人:_________(以下簡稱乙方)
承攬人法定代表(負責)人:_________ ???????????? 簽約人:_________
承攬人營業(yè)執(zhí)照:_________ ??????????? 生產(chǎn)報刊亭許可證明:_________
承攬人機構(gòu)地址:_________ ????? 聯(lián)系人:_________ ??? 聯(lián)系電話:_________
銀行開戶許可證:_________ ????? 開戶行:_________ ????? 帳戶 :_________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及我國現(xiàn)行的有關法律、法規(guī),按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條 標的
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為:_________萬元。
第二條 制作報刊亭的數(shù)量、規(guī)格、價格(價款單位:每個/人民幣萬元)
1、_________
2、_________
3、_________
注:整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結(jié)算價,該結(jié)算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條 加工、制作與安裝、要求
1、報刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠,空間利用充分,使用面積不小于_________平米。
2、使用材料:所有外表面使用大于_________mm 厚不銹鋼板,結(jié)構(gòu)采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架,透明部分不少于_________%,使用_________mm弧型熱彎加強度有機玻璃,頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型,內(nèi)設圖書報刊架。附件包括:推拉窗、電源接線板、電表一塊,藍色陽光板封頂,并有通風口一處。
第四條 驗收標準和方法
1、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規(guī)格、材質(zhì))制作成品后,交甲方進行初驗,初驗合格后方可生產(chǎn)。
2、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比,也可采取隨機抽驗 。
第五條 交貨時間和地點及包裝運輸要求
1、交貨時間:乙方必須保證在年_________月_________日前全部交貨。
2、交貨地點:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
3、包裝運輸:乙方在交貨時,應對成品進行包裝,并保證信報箱在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條 報刊亭安裝及驗收與售后服務
1、乙方對制作的報刊亭進行安裝;
2、經(jīng)乙方安裝的報刊亭,必須經(jīng)甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應在_________日內(nèi)予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_________%做為另行維修費用,并不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收);
3、乙方承諾為甲方制作的報刊亭因質(zhì)量出現(xiàn)問題,年內(nèi)免費進行保修,超過年或?qū)偌追皆驌p壞進行維修的,需付工本費。
4、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。
第七條 結(jié)算方式、期限及安裝費用
1、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi),甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的預付款。
2、乙方交貨后15日內(nèi),甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的60%。
3、乙方按期安裝完畢,并經(jīng)甲方驗收合格后15日內(nèi),甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額35%的價款,累積達到合同標的額的95%。
4、剩余的合同標的額5%(_________元)價款,作為乙方向甲方預留的質(zhì)量保證金,一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題,甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金,一次性撥付乙方。
第八條 甲方違約責任
1、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標的額_________‰ 的違約金;
2、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付_________‰ 的違約金。
第九條 乙方違約責任
1、乙方未按甲方的質(zhì)量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質(zhì)論價外,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除 _________‰ 違約金;
2、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包,如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包,甲方有權終止合同,由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔;
3、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_________‰ 的違約金。
第十條 糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第種方式,作為本合同爭議的解決方式。
1、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交_________仲裁委員會仲裁;
2、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院起訴。
第十一條 附則
1、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
2、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數(shù)量有變更的以書面文字通知為準,口頭通知無效,報刊亭規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后,作出補充條款為準,補充條款與本合同具有同等效力。
甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________
地 址:
法定代表人:
電 話:
供貨單位(乙方):
地 址:
法定代表人:
電 話:
為了增強甲乙雙方的責任感,加強經(jīng)濟核算,提高經(jīng)濟效益,確保雙方實現(xiàn)各自的經(jīng)濟目的,經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 模具的名稱、品種、規(guī)格和質(zhì)量
1、模具的名稱:按照每次《模具外協(xié)加工單》標注的名稱;
2、出產(chǎn)單位: 商標:
3、模具的技術標準(包括質(zhì)量要求),按下列第( )項執(zhí)行:
(1)按國家標準執(zhí)行;
(2)無國家標準而有部頒標準的,按部頒標準執(zhí)行;
(3)無國家和部頒標準的,按企業(yè)標準執(zhí)行;
(4)沒有上述標準的,或雖有上述標準,但需方有特殊要求的,按甲乙雙方在合同中商定的技術條件、樣品或補充的技術要求(如<<模具外協(xié)加工單>>)執(zhí)行。
第二條 模具的包裝標準:
第三條 模具的交貨方法、運輸方式、交貨期限
1、交貨方法:乙方按照雙方約定的日期送貨到甲方工廠,費用由乙方自行負責。
2、運輸方式:__________。
3、到貨地點和接貨單位(或接貨人)________________。
4、交貨期限:XX年 月 日以前將模具交付甲方
第四條 模具的價格與貨款的結(jié)算
1、模具的價格:×××××元人民幣/套;
2、模具貨款的結(jié)算:模具交付甲方,待驗收合格后,甲方在本月月底支付已方模具費。
第五條 甲方向乙方提供模具圖紙及該圖紙的電子文檔(如附件)。
第六條 模具的工藝要求:模具圖紙、模具外協(xié)加工單如附件。
第七條 驗收方法
1、驗收時間: ;
2、驗收手段: ;
3、驗收標準: ;
4、由誰負責驗收和試驗: ;
第八條 乙方的違約責任
1、乙方到期不能交貨,應向甲方償付總貨款的30%的違約金。
2、乙方所交模具品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的,如果甲方同意利用,應當按質(zhì)論價;如果甲方不能利用的,應根據(jù)模具的具體情況,由乙方負責包換或包修,并承擔修理、調(diào)換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調(diào)換的,按不能交貨處理。
3、乙方因模具包裝不符合合同規(guī)定,必須返修或重新包裝的,乙方應負責返修或重新包裝,并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規(guī)定造成貨物損壞或滅失的,乙方應當負責賠償。
4、乙方逾期交貨的,向甲方償付逾期交貨的違約金,并承擔甲方因此所受的損失費用。
第九條 甲方的違約責任
1、甲方中途退貨,應向乙方償付退貨部分貨款30%的違約金。
2、甲方逾期付款的,應按照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的違約金。
3、甲方違反合同規(guī)定拒絕接貨的,應當承擔由此造成的損失。
4、甲方如錯填到貨地點或接貨人,或?qū)σ曳教岢鲥e誤異議,應承擔乙方因此所受的損失。
第十條 不可抗力
甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛?,在取得有關主管機關證明以后,雙方另行協(xié)商履行期限,并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔違約責任。
第十一條 如甲方因生產(chǎn)需要,要求增加該模具數(shù)量,其價格另議。
第十二條 解決合同糾紛的方式:甲乙雙方如果發(fā)生爭議,應當友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成,任何一方均有權將爭議提交北京仲裁委員會。按照提交仲裁時該會現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進行仲裁,仲裁裁決是終局的,對甲乙雙方均有約束力。
第十三條 雙方本著誠原則簽定本合同,若有未盡事宜,須雙方另行協(xié)商解決,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
第十四條 本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
購貨單位(甲方):(公章) 供貨單位(乙方)(公章)
代表人:(簽字) 代表人:(簽字)
簽約地址: 簽約地址:
電話: 電話:
承攬方:××縣木具廠 以下簡稱甲方
定作方:××縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條 加工成品
──────────┬───────────┬───┬───┬───
│品名│ 規(guī)格(長,寬,高cm)│ 單位 │ 數(shù)量 │ 備注 │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺│130×40×90 │ 件 │ 120 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺面柜臺│180×100×95 │ 件 │ 10 │其中不│
││ │ │ │帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺面柜臺│180×100×95 │ 件 │ 20 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│180×40×200 │ 件 │ 10 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架 │180×80×200 │ 件 │ 5 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架 │180×50×200 │ 件 │ 80 │ │
──────────┴───────────┴───┴───┴───
第二條 加工成品質(zhì)量要求:
一、材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
二、用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據(jù)。
第三條 原材料由甲方提供。
第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條 工程價款:按核定價格單計算款25000元。
第六條 驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù)。
第八條 包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負擔。
第九條 運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
第十條 本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬元)。甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。
第十一條 結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。
第十二條 甲方的違約責任
一、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。
六、由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權拒收。
第十三條 乙方的違約責任
一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。
三、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
五、乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條 本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調(diào)解,或向合同管理機關申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份。
甲方:××縣木具廠(蓋章)
代表人:黃華新(簽名)
地址:七都鎮(zhèn)
電話:66.8971
開戶銀行:××縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所
帳號:104750
乙方:××縣百貨公司
代表人:王新法
地址:城關中山街5號
電話:33.7347
乙方:______________________
?????
第一條 合同總則?
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,現(xiàn)就______泥畫加工事宜達成如下協(xié)議。
第二條 基本保證與要求
2.1 乙方確保根據(jù)雙方確認的訂貨單為甲方產(chǎn)品加工,甲方保證向乙方回收乙方所加工的合格產(chǎn)品。
第三條 加工權許可期限及合同期限
3.1?本合同于______年_____月_____日簽訂,自簽訂之日起至________年_____月____日止,有效期一年。經(jīng)雙方協(xié)商同意,可延長本合同有效期。
第四條 合同信譽金
4.1?乙方獲得合同約定的產(chǎn)品加工權之前,需向甲方交納信譽保證金(¥:_____元),甲方免費為乙方加工人員代表進行產(chǎn)品制作培訓,本合同自乙方向甲方付清規(guī)定信譽保證金之日起生效,信譽保證金合同期滿如乙方無重大違約,信譽保證金全額退還。
第五條 產(chǎn)品的結(jié)算方式
5.1?甲方提供給乙方的加工品按統(tǒng)一加工價結(jié)算。甲方在貨到后當三日內(nèi)將貨款匯入乙方銀行帳號。乙方負責按時發(fā)貨并代辦托運,費用自理。
5.2?甲方憑清單驗貨,如有差異或有質(zhì)量問題,應在收貨當天應告知乙方。
5.3?自貨到三日內(nèi),如屬實是產(chǎn)品加工質(zhì)量問題,該產(chǎn)品退回乙方。
5.4?甲方建議乙方審慎加工,避免返工或者退回;在不影響銷售前提下,不做相應的處罰,若影響銷售,將對乙方給予該產(chǎn)品成本10%處罰,該產(chǎn)品發(fā)回乙方。
第六條 雙方的權利和義務
6.1?甲方要在接到乙方發(fā)來產(chǎn)品驗收后,三日將加工費注入乙方銀行帳號,如有違約給予甲方該貨款的10%做為賠償。
6.2?乙方應按時保質(zhì)保量完成甲方給予的訂單,如有違約給予乙方該貨款的10%做為處罰。連續(xù)三次違約取消其加工資格,信譽保證金不予退回。
第七條 合同解除及終止
7.1?本合同期滿時,乙方可提前二個月提出書面續(xù)約要求,雙方在正常履行本合同的前提下續(xù)訂該項合同,不再另收取加工信譽保證金。
7.2?乙方如有下列行為之一,甲方有權單方提前解除本合同并追究乙方責任:
1)有損______泥畫形象的行為;乙方自行銷售同類產(chǎn)品而影響甲方利益;
2)擾亂甲方市場價格體系,破壞營運體系;
3)抄襲泥畫配方自行生產(chǎn)、銷售。
第八條 爭議的解決
本合同有關的爭議,任何一方均可訴致本合同簽訂地人民法院裁決。
第九條 保密條款
甲方提供給乙方的各種資料,其中涉及商業(yè)機密、加工技術、知識產(chǎn)權等內(nèi)容,乙方有保密的義務;不得提供給乙方以外的第三者使用、參照,否則甲方要求乙方最高賠償金額_____元(_____元)。
第十條 其它
10.1 合同的修改或補充,均須經(jīng)雙方同意后以書面協(xié)議形式修改或補充。
10.2 本合同自乙方向甲方繳納相關費用之日起生效。
10.3 本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方:__________________
甲方代表簽字:__________
甲方地址:______________
______年______月______日
身份證號碼:____________
乙方:__________________
乙方代表簽字:__________
乙方地址:______________
電力金具(低壓)鑄造加工
承包合同
發(fā)包方:
承包方:
簽約日期:
簽約地點:
電力金具(低壓)鑄造加工承包合同
發(fā)包方: (以下簡稱甲方)
承包方: (以下簡稱乙方)
因生產(chǎn)需要,甲方委托乙方以包工方式承包本公司低壓產(chǎn)品鑄造加工。為明確雙方責任,確保產(chǎn)品按時,按量,按質(zhì)完成,雙方在平等,自愿,公平的基礎上,經(jīng)充分協(xié)商達成合同條款如下,望共同遵守。
第一條加工承包合同
1.甲方委托乙方為其代加工電力金具(低壓)產(chǎn)品,生產(chǎn)加工所需的場所,設備,模具(夾具)以及生產(chǎn)過程所需要的原材料,輔助材料,水,電,氣等均由甲方提供:加工產(chǎn)品款式,品種,標準要求,質(zhì)量數(shù)量,工藝文件,交貨期限等以甲方提供的生產(chǎn)單,技術圖紙和工藝文件為準:加工的品種單價由雙方事先協(xié)商確定,乙方簽字確認,同意接受甲方委托及要求進行加工生產(chǎn)。(詳細清單附后)
2..在每次生產(chǎn)前,甲方開立具體的委托加工生產(chǎn)單,其一般條款由本合同規(guī)定,補充條款在生產(chǎn)單中說明,經(jīng)雙方確認簽字蓋章或乙方實際著手試樣生產(chǎn)時生效。
3.委托加工生產(chǎn)單的主要內(nèi)容為加工的產(chǎn)品名稱,數(shù)量,質(zhì)量標準,交貨期的資料以及具體的特定要求,違約責任等,訂單約定與本合同約定相異的,以訂單為準。
4.委托加工生產(chǎn)單附屬本合同,符合本合同中的一般規(guī)定,為本合同不可缺少的附件。
5.如果甲方要求加工的產(chǎn)品是不同型號的新產(chǎn)品,雙方可就產(chǎn)品代加工價格進行再次協(xié)商確認。
6.乙方優(yōu)先安排工人按時完成甲方交代之生產(chǎn)任務,做到保質(zhì),保量,按時出貨。
7.產(chǎn)品質(zhì)量要求:符合工藝文件和產(chǎn)品圖紙上注明的技術要求。甲方按照技術圖紙和封存實樣進行驗收。
8.產(chǎn)品驗收程序和方式:產(chǎn)品驗收采取抽樣的方式進行驗收,抽煙驗收分別在試樣,批次生產(chǎn)中和入庫前三個階段進行驗收。
二,合同有效期限
1.本合同期暫為壹年,暫從具體以甲方通知確定為準。
三,加工費結(jié)算
乙方接到甲方的生產(chǎn)單之日始至次月10日為結(jié)算日,15號結(jié)算到賬。 四,甲方的權利義務
1. 甲方要保證達到產(chǎn)品生產(chǎn)工應開具的條件:
1)
2)
3)
4) 保證熔爐,壓機,模具(夾具)等生產(chǎn)設施,設備的完好性; 保證產(chǎn)品技術圖紙和工藝文件的準確性; 保證原,輔助材料的及時性和水,電,氣等暢通無礙; 為乙方提供相關的安全設施和保護工具。
2. 委派產(chǎn)品管理代表,負責產(chǎn)品進度,產(chǎn)品質(zhì)量的檢查監(jiān)督。
3. 及時組織驗收人員,辦理交貨的驗收結(jié)算手續(xù)。
4. 為乙方相關人員提供工傷保險(由于社會保險和其他福利已經(jīng)包含在加工費內(nèi),甲方不再承擔,由乙方自行參保)。
5. 承包期間乙方員工不享受公司其他福利待遇。
6. 甲方保證每天一臺低壓鑄造機12小時工作,因甲方生產(chǎn)原因造成乙方停工,甲方應安排乙方工作普工每天90/元,技術員工作每天130/元,停機期間工作效率不得低于本公司員工的日生產(chǎn)量,若故意散漫或影響他人工作,不按甲方規(guī)定要求實施生產(chǎn)的,甲方有權提出解除合體或罰款。
7. 甲方要求乙方從合同簽訂日起到終止日止,乙方本人必須操作低壓設備生產(chǎn)產(chǎn)品,若中途違約,甲方按年生產(chǎn)量的工資作為乙方的違約金,乙方需押一個月的工資(元)作為甲方的違約保證金(合同終止違約保證金退回)。
五,乙方的權利義務
1, 按生產(chǎn)單規(guī)定的內(nèi)容進行按質(zhì),按量,按時生產(chǎn),嚴格按照甲方提供的技術圖紙和工藝文件進行加工生產(chǎn);發(fā)現(xiàn)設計錯誤或嚴重不合理的情況應以書面的形式通知甲方,但在沒有得到甲方書面許可
前嚴禁擅自修改產(chǎn)品技術參數(shù)和外觀等。
2, 接受甲方在不影響生產(chǎn)的情況下的必要監(jiān)督,及時向甲方提交完工驗收通知
3, 乙方要 遵守甲方的規(guī)章制度,嚴禁遲到,早退和在工作場所吸煙等等;
4, 乙方負責生產(chǎn)現(xiàn)場的工作環(huán)境清潔整理工作,保證工作場所整潔干凈,產(chǎn)品堆放有序,接受甲方的6S檢查和其他管理要求;
5, 乙方要嚴格安全生產(chǎn)管理和文明生產(chǎn)管理,生產(chǎn)中要穿戴安全生產(chǎn)的防護器具,同時愛護甲方的生產(chǎn)設備,設施,合理使用生產(chǎn)中的輔助材料;嚴格按照技術圖紙和工藝文件,嚴禁違規(guī),違章操作。
第六條 違約條款
1, 乙方未能按照甲方提供的技術圖紙和工藝文件生產(chǎn),造成產(chǎn)品質(zhì)量不合規(guī)格的,要全部返工,由此造成的原材料,輔助材料,水,電氣等消耗,乙方要照價賠償;如果因乙方原因出現(xiàn)3次質(zhì)量問題,甲方有權利單方面解除合同,并進一步追究法律責任的權利; 2, 在正常周期內(nèi),乙方未能按照甲方要求保質(zhì)保量保時出貨的,應承擔違約責任,違約金為該訂單產(chǎn)品總價值的50%。
3, 如果乙方不按照甲方的工藝文件操作,造成甲方設備,設施非正常損壞的,乙方要按價賠償。賠償金額由第三方機構(gòu)鑒定后給出。 4, 乙方?jīng)]有穿戴規(guī)定的防護器具并違規(guī)操作,由此造成安全事故,其經(jīng)濟,法律后果全部由乙方負責,與甲方無涉。
5, 乙方違反甲方的管理制度,考核扣分,其處罰標準參照金錨公司其他員工,從加工費中扣除。
6, 甲方未能及時向乙方支付代工款的,要按照應代工款總額每次0.05%的標準支付逾期違約金。
7, 如果因為甲方的設計和工藝文件的原因造成質(zhì)量問題的,由甲方自行負責,與乙方無涉,且事前約定的加工費照付不誤;
8, 由于甲方生產(chǎn)條件的原因造成交貨時間延誤的,乙方不承擔責任,若乙方認為原因造成模具損壞的,乙方負全責。
第七題 其他
1, 因不可抗力因素:如自然災害,戰(zhàn)爭,國家政策,以及其他
不可抗力因素而造成的違約,雙方均不予以追究,相應損失各方自負。
2, 本合同包括訂單等有相關文件在履行期間,如發(fā)生爭議,雙
方可協(xié)商解決,協(xié)商未果,任一方可向人民法院提起訴訟。 3, 本合同如有未盡事宜,,雙方可另行協(xié)商,在意見達成一致
的基礎上進行書面補充修改。
4, 合同生效后,甲方無理由單方終止本合同,應向乙方賠償本
合同的違約金三萬元,乙方單方面違約應賠付甲方三萬元人民幣的違約金
5, 本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。